天仲大讲堂｜建设工程施工合同纠纷中的工期问题（中）_消费生活

创始人

2026-07-22 21:59:57

吴彬

三、工期鉴定的原则和主要方法

（一）原则

以关键线路法作为主要的工期鉴定方法，再辅之以工程管理中工期计算的专业方法，以合同（纪要、签证、工作联系单等）约定为基础，从专业角度对工期延误天数、延误原因、延误责任归属、延误导致的费用索赔等问题作出认定，供审判和仲裁部门参考使用。

（二）具体化

先确定关键线路，再根据在案证据情况，诉争时间段和工程特点，择一或者综合采取以下方法，确定：

1.计划影响分析法、时间影响分析法、时间切片（窗口）分析法、时间分水岭分析法：侧重已经基本清楚哪些事件导致工期延误，重点确定延误的天数、责任；

2.在每一种方法中，又要注意结合个案使用相应的分析要素，例如因果分析、果因分析；前瞻、回溯；动态、静态，等等。

（三）法律与工程技术的结合

注意两者结合的同时，必须注意尊重合同和法律规定，不能唯专业技术论。例如，技术上应当认定某事件导致工期延误20天，但当事人通过纪要、工作联系单等方式协议确定该事件不影响工期、不延长工期、不单独计算补偿的，一般应从其约定。

未完待续......